ts .1
Afbraak der Onderstanden
Modal van Lastkotiler*
BttrgarlijKe Stand van Yper
Gemeentebestuur
LASTKOHIER voor het afbreken van
ongeveergebetonneerde schuilplaat
sen op het grondgebied der gemeente
Art. i. De onderneming geschiedt tegen
eene vaste som (forfait) gepaald per m3. Bijge
volg zal de aannemer verplicht zijn mits den
ingeschreven prijs op zijn risico en onder zijne
uitsluitelijke verantwoordelijkheid al de wer
ken uit te voeren beschreven in huidig last-
kohier.
Art. 2. De onderneming omhelst de vol
gende werken
a) de noodige uitgravingen tot het bloot-
maken der abris om deze op eene voldoende
wijze te kunnen afmeten
b) de vernieling der abris, de grondvesten
inbegrepen of tot eene diepte onder den grond
volgens overeenkomst met den eigenaar
c) het wederplaatsen in de uitgegraven diep
te der aarde voortkomende der uitgravingen
onder a) hierboven
d) het vervoer en de ontruiming der mate
rialen, voortkomende van de afbraak
e) vernieling der betonbrokken tot een
maximum gewicht van 5o Kg.
De betonbrokken zullen vervoerd worden
tot op de volgende plaatsen(niet
de l5oo meter afstand te boven gaan), waar die
betonbrokken ter beschikking blijven van het
gemeentebestuur dat er eigenaar van wordt,
zonder daarvoor aan den aannemer welke
vergoeding ook te betalen.
De andere materialen, als ijzer, hout, brik
ken, enz. blijven het eigendom van den aan
nemer, die ze onmiddellijk moet wegruimen.
Art. 3. De meting der abris wordt
gedaan, met aftrok van de ledige ruimten.
Art. 4. Deze zal geschieden tegenstrijdig
tusschen den aannemer en een gemachtigde
van het gemeentebestuur, desnoods bijgestaan
door een afgevaardigde van den Staat.
Geen afbraak zal aanvang nemen alvorens
die tegenstrijdige opmeting plaats gehad heeft.
De uitslag van die meting, met aanduiding
van de ligging van eiken abri, zal in driedub
bel worden opgemaakt en onderteekend door
voormelde personen die de tegenstrijdige op
meting hebben gedaan. Een dubbel wordt
den aannemer afgegeven een ander blijft in
't bezit van het gemeentebestuur het derde is
aan het Ministerie van Financiën bestemd.
Art. 5. Het gemeentebestuur zal de volg
orde aanduiden der abris welke eerst moeten
afgebroken worden.
Art. 6. Het gebruik van springstoffen
wordt voor deze afbraak toegelaten. Doch de
aannemer zal zich tegenover het Provinciaal
Bestuur vafi West-Vlaanderen gansch moeten
in regel stellen, voor wat betreft het gebruik
dier springstoffen. Al de onkosten wegens het
aankoopen dezer, alsook voor het bergen, het
vervoer, enz. vallen ten laste van den aan
nemer.
Art. 7. De aannemer is burgerlijk verant
woordelijk voor alle schade die hij zou toe
brengen aan personen, huisdieren, enz. en aan
openbare of private eigendommen (gebouwen,
landerijen, beplantingen enz.), hetzij door
ontploffingen, door het vallen van tuig o
materiaal, het vervoer der materialen voort
komende van de afbraak, enz.
Voor de werken uit te voeren langs de
wegen van groot of klein verkeer, spoorweg
inrichtingen, havens, enz. zal de aannemer
zich moeten gedragen naar de onderrich
tingen, die hem door de bevoegde overheid
zullen worden gegeven.
Hij mag, zoo hij het verlangt, een staat der
plaatsen, in 't bijzijn van den afgevaardigde
der gemeente, doen opmaken, alvorens de
werken aan te vatten.
Art. 8. De aannemer is verplicht, ter
volle ontlasting van de gemeente, zijne werk
lieden tegen alle ongevallen te verzekeren en
op aanvraag van het gemeentebestuur de ver
zekeringspolis voor te leggen. Alle vertraging
in het vervullen dezer formaliteit wordt ge
straft met eene boete van 5o fr. daags.
In geen geval mogen de werken voor die
verzekering worden aangevat.
Art. g. De aannemer welke aanbesteder
wordt verklaard zal binnen de vijf dagen,
nadat hij de goedkeuring van zijn aanbod zal
hebben ontvangen, eene borgsom van
frank storten in handen van den gemeente
ontvanger.
Deze storting mag gebeuren in Siaatsfond
sen of in speciën.
Voor deze laatste wordt geen interest
betaald.
De borgsom zal slechts kunnen terug-
geëischt worden nadat de aannemer volledig
ontslag zal bekomen hebben van al zijne ver
plichtingen.
Art. io. Het bevel tot aanvang der wer
ken zal afgeleverd worden door het gemeente
bestuur. De aanneming zal voltooid zijn bin
nen een termijn vanwerkdagen.
Voor eiken dag vertraging wordt eene boete
vanfrank toegepast.
Art. li. Moest de aannemer in gebreke
blijven voor het stipt naleven zijner verplich
tingen, zoo heeft de gemeente het recht, voor
elke overtreding eene boete van
frank toe te passen of zoo zij het begeert,
ambtshalve de noodige maatregelen te nemen
op kosten, risico en gevaar van den aannemer,
om aan die verplichtingen te voldoen
Zoo de gemeente bemerkt dat de werken
niet met den noodigen spoed worden doorge
dreven, dan mag zij dezelfde maatregelen
nemen in dit geval is het den aannemer ver
boden de werken nog voort te zetten.
Alvorens gebruik te maken van ambtshalve
te nemen maatregelen, zal de gemeente den
aannemer in mora stellen het noodige te doen
binnen een vast te stellen termijn. Zulks za!
mee bij de Post aangeteekenden brief ge
beuren.
Art. 12. De betaling zal geschieden vol
gens afkortingen vanfr.
naarmate den vooruitgang der werken.
Art. i3. De aannemer zal het verkeer op
de Staats-, provincie- en gemeentewegen niet
mogen hinderen of verbieden, noch de vrach
ten overlasten, zonder de toestemming van de
bevoegde besturen (Staat, Provincie of Ge
meente).
Art. 14. Al de gevallen welke in dit last -
kohier niet worden voorzien zullen geregeld
worden door het algemeen lastkohier van den
Staat, goedgekeurd op ig December ig27.
Art. i5. Het getal schuilplaatsen in
't begin van dees lastkohier aangeduid is niet
vast bepaald, omdat de gemeente zich het
recht voorbehoudt in den loop der werken
zekere schuilplaatsen aan de afbraak te ont
trekken. In zulk geval mag de aannemer daar
voor geene vergoeding eischen.
Art. 16. De gemeente heeft ook het recht
mits voorafgaande afrekening zekere schuil
plaatsen af te doen breken, zonder dat de
aannemer verplicht is de betonbrokken te
vervoeren. Al de andere verplichtingen ver
meld bij art. 2 blijven dan ten laste van den
aannemer en hij blijft eigenaar van al de
materialen behalve van die betonbrokken.
Art. 17. De aannemer is ook verplicht
de betonbrokken te vervoeren van de schuil
plaatsen welke reeds zijn afgebroken, wan
neer hij de werken begint. Zijn die schuil
plaatsen niet volledig afgebroken, dan moet
hij die afbraak voltooien tot op de diepte
aangeduid door den eigenaar.
Art. 18. Als gevolg van hetgeen in voor
gaande artikels 16 en 17 is voormeld, zal de
aannemer in zijn aanbod drij prijzen moeten
vermelden een prijs voor het volledig uit
voeren der werken zooals beschreven bij
art. 2 een tweede prijs voor dezelfde ver
plichtingen behalve het vervoer der beton
blokken een derde prijs voor het opruimen
en vervoer van de betonbrokken welke zich
op de plaatsen bevinden, waar de abris reeds
zijn afgebroken, alsook het verder afbreken
dier abris indien zij het niet volledig zijn.
Art. ig. De aanbesteding zal plaats heb
ben door aanbiedingen op zegel gesteld en
onder dubbelen omslag verzonden aan den
heer Burgemeester der gemeente.
De buitenomslag, behoorlijk gezegeld, zal
voornoemd adres dragen en de melding
Aanbieding voor Openbare Werken
De binnenomslag zal het opschrift dragen
Aanbieding voor het vernielen van Abris
De aanbiedingen, opgemaakt volgens hier
navolgend model, zullen ter post onder aan
bevolen omslag moeten besteld worden ten
laatste op
De opening der aanbiedingen zal plaats
hebben 2 dagen daarna, dus opin
het gemeentehuis, te ure.
De aannemers mogen daarbij aanwezig zijn.
Art. 20. Al de geschillen die zouden ont
staan tusschen den aannemer en de gemeente
zullen zonder verder beroep opgelost worden
door het Hooger Comiteit van Toezicht,
gevestigd Trierstraat, 57, te Brussel.
Goedgekeurd door het gemeentebestuur op.*.
De Secretaris, De Burgemeester,
tfodel van inschrijving (op zegel te maken).
Ik ondergeteekende
wonende te straat nr titularis
der postcheckrekening nr verbind mij
door dit schrift, op mijne roerende en onroe
rende goederen, tot de afbraak der schuil
plaatsen bestaande op het grondgebied der
gemeente y
en zulks volgens de bepalingen en voorwaar
den vermeld in het bijzonder lastkohier goed
gekeurd op door het gemeentebestuur,
mits de som vanfr. per m3, (de som
in letterschrift vermelden) ofper m3<
indien de betonbrokken niet moeten wegge
voerd worden.
Ik verbind mij bovendien de betonbrokken
der reeds afgebroken abris op een voldoende
diepte op te zuiveren en te vervoeren onder"
de volgende voorwaarden
Die op den eigendom
tegen de vaste som vanfr.
Die op den eigendom
tegen de vaste som vanfr.
enz.
Gedaan te opig3
Verklaringen van 8 tot i3 Oogst iq3i
Geboorten Defever Liane, Dixmudesteenweg, 54.
Verburgh Jacqueline. Pennestraat, 6.—De Ruddere Monique,
G. de Stuersstraat, 45. Leclercq Willy, St-Janstraat, 3.
Monkerhey Andrée, Veemarkt, 9. Ossieur Jeannine,
Zonnebekesteenweg, 100.
Huwelijken Becarren Alfred, handelaar en De Cordier
Lea, onderwijzeres, beiden te Yper. Moerman René, werk
man en Vandecasteele Emma, dienstmeid, beiden te Yper.
Heursel Georgius, goudsmid en Angloo Geneviève, z. b.,
beiden te Yper.
Overlijdens Meunier Maria, 69 j., z. b., wed. De Meyer
Theophiel, Kalfvaart, 26. Vandecasteele Norbert, 5 d.,
Zonnebekesteenweg, 394. Delhonte Maurice, 1 m. 10 d.,
Veurnesteenweg, 107. Deraedt Nathalia, 62 j., z. b., wed.
Bordeaux Petrus, Meenensteenweg, 25.
Huwelijksbelofte Pieter Rousseeuw, werkman te Leysele
en Margareta Six, z. b. te Leysele, voorheen te Yper.
Cuisine d'Ëfé
Les repas froids et les repas chauds, de
préparation facile et rapide, sont aTordre du
jour. dans tous les ménages, pendant les
chaleurs.
A ce titre la Maison D'HONT, 6, rue
de la Station, Ypres, recommande spécia-
lement ses comestibles pour CUISINE
d T tels que
Tous FromagfS du pays et de l'étran-
ger, les plus renommés.
Toutes Conserves de Poissons, de Vian-
des, Fruits et Legumes (ir,s marques).
Potages et Sauces variés.
Huile et Vinaigre pour salade et mayon
naise. Denrées Coloniales.
Prix modérês. - Qualité et fraicheur garanties.
N. B. Tout achat de 10 Fr. comptant,
donne droit un BON - PRIME.